防水保修协议应包括以下几点：
1. 保修期间：协议定义了由哪个方负责在何时、何地、何条件下对防水产品进行保修，保修期一般在1-xx年不等，根据具体产品而定。
2. 保修责任： 协议应明确由哪个方承担保修责任，以及在何种情况下承担保修责任，以及如何承担保修责任。
3. 质量要求：协议应明确质量要求，以及客户要求的标准和质量要求，以防止客户使用假冒产品来换取保修服务。
4. 保修细节：协议应明确防水产品的保修服务包括哪些，以及在何时何地何条件下提供的服务。
5. 法律约束：协议应明确违反协议的法律责任，以及处理各方纠纷的流程，使双方享有相应的法律保障。
合同屋顶防水装修应涵盖如下条款：
一、工期约定：
（1）甲方承诺按照合同约定的工期完成屋顶防水施工，如遇不可抗力因素或者特殊原因，可以协商调整工期；
（2）乙方有权要求甲方按照原定工期完成施工，如甲方无法按照原定工期完成施工，乙方有权要求甲方赔偿违约金。
二、违约条款：
（1）甲方如果未能按照原定工期完成施工，乙方有权要求甲方支付违约金。
（2）违约金的支付金额为甲方每日违约金*（实际违约天数-预计违约天数）。
（3）甲方应当在乙方提出违约金赔偿要求之日起xx日内，将相关费用支付给乙方，如果未支付，乙方有权依据合同条款向甲方提起诉讼，并由法院裁定责任方承担后果。
合同屋顶防水装修注意事项：
一、合同标题：装修地热防水工程施工合同
二、双方名称：乙方：施工单位；甲方：施工指定的业主/委托人。
三、合同范围：本合同包括：地热防水施工设计、材料提供、施工工作和技术服务等内容。
四、施工价格：根据施工费用确定，以双方签字确认为准。
五、施工期限：施工期限由双方协商确定，以双方签字确认为准。
六、材料检查：施工前，业主/委托人应对装修材料进行检查，并签字确认，否则由此产生的一切责任由业主/委托人承担。
七、施工质量：施工单位应保证施工质量，在施工过程中应按照有关规定要求进行施工。
八、安全保障：施工单位必须采取合理的安全防护措施，保证施工过程中的安全，否则由此产生的一切责任由施工单位承担。
九、瑕疵担保：施工单位在施工结束后应保证施工质量，对施工过程中出现的瑕疵尽快进行维修处理，如确定是施工单位施工质量问题，施工单位应免费更换。
十、违约责任：双方在签订到本合同时，应共同遵守本合同所规定的条款，如果任何一方违反本合同规定，应承担相应的法律责任。
十一、纠纷解决：双方在履行本合同过程中，如发生纠纷，应友好协商解决；如协商不成，可以提请法院诉讼解决。
十二、其他事项：双方可以在签订本合同时，订立其他有效的条款，如有必要，还可以另行签订补充协议。
屋顶防水维修合同范本示例
甲方：___________________
乙方：___________________
为保证房屋漏水维修质量，甲乙双方根据《中华共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，本着平等、自愿的原则签订如下协议，确保双方共同遵守执行：
一、维修地点
____________________________。
二、承包方式
____________________________.
三、合同金额
合计金额为：_________万元，大写：_______________
四、维修标准
1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。
2、防水材料要求：采用_____________，厚度为________。
五、维修要求
1、乙方提供相关的施工方案进行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、乙方应抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。
4、维修工期：在正常天气下天内必须完成。
5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净，否则视为验收不合格。
6、工程质量及验收：各种防水材料应符合规范的要求，并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准，乙方无偿返修，直到合格为止。
7、维修后保质：门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为情况下，屋面防水工程的最低保修期限为___年，即维修后应当继续最低保修___年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后___个工作日内响应。
六、维修工程款的发放
乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工，经甲方验收合格后，扣除工程价款的___%作为质保金，其余工程款甲方在___周内付清。
七、其它约定
1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。
2、本合同___式___份，甲方___份，乙方___份，甲乙双方签字或盖章生效。
甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：_________________
法定代表人(签名)：__________法定代表人(签名)：__________
签订日期：_____年___月___日
扩展说明：屋顶防水保修年限是多久？
国家规定在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为xx年；
(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(四)电气管线、给排水管道、设备安装为xx年；
(五)装修工程为xx年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。其他有关规定：
1.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
2.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。
施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。
发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。
3.发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。
