包工头和小包工头签的合同(和包工头签的工伤免责协议有效吗怎么写)

思思 范文 10

工伤认定书的小包工头签字有效,其写法如下:

1、受伤人的姓名、号、联系电话;

2、受伤时间和地点;

3、受伤原因及损失情况;

4、小包工头签字,签字时间要清楚;

5、当地劳动保险机构盖章确认。

包工头合同签的注意事项:

和包工头签订的工伤免责协议是否有效,取决于该协议是否满足下列条件:

一、协议双方应当是自愿签署的,不能存在任何强迫或者欺诈的情形。

二、协议中应包含工伤的定义、种类以及构成要件,并明确排除其他情况。

三、协议明确规定,在工作时间内由于劳动者的原因造成的工伤,将由劳动者承担全部的责任,在工作时间外造成的工伤,将由雇主承担全部的责任;

四、协议明确规定,雇主在工伤事故发生时应当及时报告,并采取必要的救护措施;

五、协议明确规定,雇主应当按照相关法律规定承担工伤保险费用;

六、协议应当经双方充分协商,并遵守当地的有关法律法规;

七、协议有效期应当在有效期内,且双方都有相应的义务和权利。

只有满足上述条件,和包工头签订的工伤免责协议才能有效,否则,协议无效。

包工头合同签应包括下列内容:

工伤免责协议,是由劳动者和劳务分包方签订的一份文件,主要内容是劳务分包方承诺在劳务分包期间,可能造成劳动者身体损害或行为损害的情况,不承担赔偿责任。

工伤免责协议一般包括以下几个方面:

一、双方当事人的名称、和住址。

二、签订协议的时间、地点、原因。

三、劳务分包方应履行的义务。

四、双方认可的工伤免责条款。

五、协议的失效条款。

六、双方对协议的执行及解释权。

七、协议的生效、解除及变更。

八、其他有关内容。

签订工伤免责协议,是双方在劳动合同中就劳动者工伤补偿责任作出具体约定,可以有效避免由此而引起的纠纷。

包工头劳务承包协议范本示例

发包方:____________________________

承包方:____________________________

甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

(一)工程名称:____________________________

(二)工程地点:____________________________

(三)施工面积:____________________________

第二条 承包范围

人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

第三条承包金额

详见本合同 所包含的单价及名分项包干价。

承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额

本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。

本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场xx日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

第四条 工期(三个月)

(一)开工日期:____________________________

(二)竣工日期:____________________________

第五条 施工技术要求

(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。

(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

第六条 双方责任及工作

(一)甲方工作

1.提供食宿条件

2.为乙方施工协调有关工作关系

3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

(二)乙方工作

1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。第七条 工程验收

(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。

(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

第八条 人工费支付

(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或。

(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后xx日内付足总额的95%,余款一个月后付清。

(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按 单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按 单价下浮10%与乙方作结算。

第九条 安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方保险手续。

第十条 未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之 ,双方共同遵守。

第十一条 其它约定

若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

发包方:____________________________

承包方:____________________________

签约时间:____________________________

扩展说明:没有和包工头签雇佣合同,包工头跑了,该怎么追钱?

去砸墙肯定的,业主可以要求你赔偿,甚至是刑事责任业主付清费用就没责任了包工头欠工资,去法院起诉包工头,有判决之后可以去法院强制执行,可以执行包工头的财产去你们工作地法院或者包工头户口所在地法院起诉都可以没合同可以电话录音,或者短信留证据,对方承认欠你多少钱就可以


抱歉,评论功能暂时关闭!