1、建设工程项目转让合约条款:
甲乙双方本着互利共赢的原则,经友好协商,就甲方的建设工程项目转让给乙方,签订本合同,具体内容如下:
一、转让对象:甲方向乙方转让其已经完成的新建建筑项目,包括但不限于:工程名称、工程地址、土地规划许可证编号、项目总投资等。
二、转让价款:乙方应向甲方支付转让价款,转让价款为币¥xx元,价款支付方式另行约定。
三、交付:乙方应按照本合同约定,在转让价款支付完毕之日起xx日内,将工程项目的资料、设备、物料等各项资产交付给乙方。
四、违约责任:如果乙方未按照本合同约定的价款及交付时间支付转让价款和交付,乙方应承担违约责任,并向甲方支付违约金,违约金金额等于转让价款的10%,若是甲方拒绝接受乙方的转让需求,则甲方承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金金额等于转让价款的30%。
五、知识产权:甲方保证在建设过程中,所使用的技术方案、设计图纸等知识产权归甲方所有,乙方不得侵犯。
六、争议解决:本合同任何争议,由双方协商解决,协商不成的,提交xx仲裁委员会仲裁。
七、其他条款:本合同签订生效后,双方另有约定事项,可以补充加入本合同内容,经双方协商后加以确定。
八、本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
协议工程项目转让应包括的条款:
一、争议的定义
1. 争议是指当双方有关联的工程项目出现纠纷时,双方在解决该纠纷过程中所发生的有争议的各种问题。
2. 针对有争议的问题,双方应当尽量通过协商达成一致意见。
二、协商规则
1. 双方应当以诚实信用原则进行协商,双方不得以欺诈、胁迫或其他不正当手段协商争议。
2. 双方应当主动沟通,尊重彼此的意见,积极开展有效的协商,相互尊重,公平公正,诚信互助。
三、解决措施
1. 如果协商不能达成一致意见,双方可以将争议提交至当地法院或仲裁机构以便解决。
2. 如果双方都同意,可以选择以其他方式解决争议,如咨询、磋商、调解、心理调解等。
四、终止条款
1. 双方在协商过程中若发生任何争议,双方应立即通知对方,并及时终止协商。
2. 如果双方达成协议,应当将达成的协议书化,以免损害彼此的利益。
协议工程项目转让应具备这些方面:
1、协议双方:甲方为负责出资参与的项目的投资方,乙方为在项目中承担工程建设的施工单位;
2、项目内容:甲方向乙方转让工程项目部分股份,乙方接收并拥有该部分股份;
3、股份金额:甲方向乙方转让的股份总金额为XXXX元,每股价格为XXXX元;
4、交付方式:甲方需将股份所对应的金额全额支付给乙方,乙方收到金额后方可接收股份;
5、其他条款:合同双方另行约定的其他条款。
6、签字日期:此协议于 年 月 日由双方签字或盖章生效。
工程项目转让协议范本示例
工程项目转让协议
转让方(以下简称甲方):某某房地产有限责任公司
受让方(以下简称乙方):
根据《中华共和国民法典》及相关法律规定,甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则,为加快某商贸城的进一步发展,经友好协商,就甲方向乙方转让某商贸城项目的权利义务相关事宜达成一致意见,签订本合同如下:
第一条转让标的(某商贸城项目)概况
1.该项目原由某某镇和湖南省A某某房地产开发公司合作开发,而后经各方协商,该项目法人变更为B某某房地产有限责任公司,由B某某房地产有限责任公司对该项目继续开发。
2.该项目一期工程(除17、18栋及物管房只完成了桩基外)已按规划完成,主体工程及其附属工程(除11栋外)均验收合格;二期工程也已作了大量的前期工作。
3.该项目手续合法,真实有效,证件基本齐全,已竣工房屋所有权证及土地使用证正在紧张办理之中,其中一部分已办妥。(详见附件一)
4.招商引资的优惠政策手续基本办妥,部分已兑现实施。
5.该项目现在的物业管理由甲方负责。
6.本项目房屋出售情况,售房价款支付情况及工程款支付情况见附件二。
7、该标的为项目的总体转让,也是该项目总体第二次转让,其内容和性质一致,即权利、义务及法律责任一并由甲方转移给乙方。
第二条转让标的涉及的权利义务转让方案
1.甲方与B某某房地产开发公司在承包建设及项目转让过程中发生的经济结算关系仍由甲方负责(现已结清);
2.甲方在建设某某商贸城过程中因该项目建设实施发生的债权、债务(含自然债务)由乙方负责(详见附件三)。
3.甲方与房屋买受人及承租人等合同相对人的权利义务转让给乙方,尚未履行的债权债务由乙方继续履行,甲方不再承担履行义务,房屋及相关手续在标的转让后由乙方继续办理;
4.甲方拥有的转让标的项下全部房屋所有权及土地使用权一并转让给乙方,相关转让手续由乙方办理,甲方应该予以协助。
5.该转让标的项目物业管理权利义务转让给乙方。
第三条转让方式、转让价格、价款支付时间和方式
1.甲方将本合同第一条规定的转让标的以币(大写)元(以下简称转让价款)转让给乙方。
(转让价款的确定以存量资产为基本依据,并估算投入成本,适当考虑双方利益。)
2.转让价款支付方式
乙方应于本合同签订后xx日内将转让价款的首期款共计币_____万元汇入甲方指定的账户,剩余价款币_____万元于_____年_____月_____日前付清。
第四条余款担保方式
乙方应对余款以方式提供担保,并另签担保合同。
第五条转让标的的交割事项
1.自本合同生效起xx日内,甲方应将转让标的相关权属证书、
工程技术资料清单、合同文书及本合同附件等移交给乙方,由乙方核验查收并签字盖章。
2、甲方应协助乙方办理相关证件的过户和合同主体变更手续。转让标的自过户和主体变更手续办理完毕后转移至乙方。
3、本合同项下的过户和主体变更手续涉及相关税费由乙方承担。
第六条通知义务
乙方应于本合同生效后将某某商贸城权利义务转让情况通知与甲方有权利义务关系的相对人(包括但不限于购房户、施工方等),并由合同相对人予以确认。
第七条合同各方的违约责任
1.本合同生效后,甲乙任何一方无故提出终止合同,应向对方一次性支付违约金万元。
2.乙方未按合同约定支付转让价款在xx日以内,应按迟延支付转让价款每日万分之五支付违约金给甲方;迟延支付超过xx日的,甲方有权解除合同并要求乙方按转让标的价款总额的百分之十向甲方支付违约金。
3.甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权要求甲方赔偿损失,并承担违约责任。
第八条合同的变更、解除与补充
1.当事人双方协商一致,可以变更或解除合同。
2.双方可对本合同修改或补充,由此形成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条争议的解决
因本合同发生争议,由双方协商解决。协商不成,双方同意由合同签订地法院管辖。
第十条合同的生效
本合同自乙方向甲方支付首期转让价款之日起生效。
第十一条其他约定事项
第十二条本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
转让方:受让方:
合同签订地:
签订日期:
扩展说明:工程项目进度控制的依据是什么?工程项目进度?
进度控制所采取的措施主要有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和管理措施等。
1、组织措施:就是建立进度控制的组织系统,落实各层次的控制人员及其职责分工,建立各种有关进度控制的制度和程序。
2、技术措施:就是采用先进的进度计划编制技术,采用先进的控制方法与手段保证进度控制有效进行。
3、合同措施:就是采用有利于进度目标实现的合同模式,通过签订合同明确进度控制责任,加强合同管理,以合同管理为手段保证进度目标的实现。
4、经济措施就是保证进度计划实现所需资金,采取对工期提前给予奖励、对工期延误给予惩罚等措施。
5、管理措施就是通过内部管理提高进度控制水平,通过管理消除或减轻各种因素对进度的影响。