施工安全条款的内容包括：
一、施工单位必须遵守国家有关法律法规及安全生产标准，建立健全安全生产管理制度，保障施工现场的安全。
二、施工单位要采取有效的安全措施，防止施工中发生危险事故，检查安全设施以保证安全状况，严格执行安全规章制度。
三、施工单位要配备符合安全要求的施工设备，每一台设备必须经过安全检查，检查合格后方可使用。
四、施工单位要建立安全报警系统，定时检查施工现场的安全情况，并及时发出安全警报。
五、施工单位要严格执行安全生产标准，制定安全操作规程，做好安全防护措施，严禁吸烟、酗酒等行为，以防止安全事故的发生。
六、施工单位要建立安全监督体系，定期组织安全检查，发现问题及时处理，及时提出改进建议。
七、施工单位应做好安全教育培训，加强员工的安全意识，预防安全事故的发生。
协议施工校园应具备这些方面：
一、协议双方
本协议由乙方（施工方）与甲方（招标方）共同签订，甲方拟在其校园中施工人工塑料草坪。
二、施工范围
甲方委托乙方进行校园人工塑料草坪施工，具体包括：
（1）乙方需要对草坪地面进行修整、实；
（2）乙方需要对人工塑料草坪铺设材料、抗滑设施、地面覆盖层等一系列施工工作；
（3）乙方需要进行施工现场的清理工作，以确保施工完成后草坪地面呈现的效果。
三、施工工期
施工工期为X天，乙方需要按照甲方的要求在规定的时间内完成施工任务。
四、施工价格
施工价格为X元，甲方支付乙方施工费用，乙方需要按照本协议的规定完成施工任务，并提供优质的施工服务。
五、质量保证
乙方应当按照甲方的要求，保证施工质量，根据实际情况，乙方需要提供相应的材料质量保证书。
六、违约责任
如果乙方擅自更改施工计划，或者未能按时完成施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，甲方有权取消本协议，并要求乙方赔偿损失。
七、争议解决
双方在履行本协议过程中发生的争议，双方可协商解决，若协商不成，双方可向甲方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他条款
本协议未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议。
特此签署
甲方：
乙方：
协议施工校园应包括下列内容：
1. 确定培训目标：首先要确定本次培训的目标，包括培训内容、对象、时间、地点、参与人员等，并明确培训的目的。
2. 制定培训方案：根据培训目标，制定具体的培训方案，包括具体的培训内容、培训形式、培训时间安排等。
3. 收集培训材料：根据培训方案，收集相应的培训材料，如课件、图片、视频等，以保证培训过程中有效的教学。
4. 选择培训方式：根据培训目标，选择合适的培训方式，如线上培训、线下培训、一对一培训等。
5. 准备培训设备：准备必要的培训设备，如投影仪、笔记本电脑、白板等，以保证培训效果。
6. 组织培训：依据培训方案，组织培训，注意培训过程中的细节，营造良好的培训氛围。
7. 评估培训效果：在培训结束后，评估培训效果，以便于及时调整培训方案，提高培训效果。
校园绿化施工合同范本示例
校内绿化景观工程的施工对校内绿化景观工程建设有极其重要的意义,校内绿化施工合同是怎样的呢?以下是在.我为大家整理的校内绿化施工合同.，感谢您的观赏。校内绿化施工合同.一 建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)： 经甲、乙双方协商全都，就甲方托付乙方建筑XxXXXX绿化工程，签订以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：XXXX绿化工程。
2.工程地点：XXXXX。
3.施工范围：绿地面积XXX平方米 (具体见XXX绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1.开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为币：XXXX元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式
1.乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款方法
1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即币：XXX万元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。
2.待工程竣工后，甲方 3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即币：XXX万元整。
3.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即币：XXX万元整。
4.工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。
六、工程质量要求
1.乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
2.在施工过程中，乙方必需服从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。
七、工程竣工验收结算 乙方 竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并 验收后五天内依据设计施工图纸合同赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并 三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚币200元;因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限
1、乙方根据施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内消失质量问题，由乙方负责。
2.施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，训练施工人员遵纪遵守法律。
3.开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地(应符合三通一平要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能准时供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
十一、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方代表：_ 乙方代表：_ 签订日期：_ 校内绿化施工合同.二 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商全都，就甲方托付乙方建筑关津乡育林学校校内绿化工程。签订以下协议。
一、工程概况。
1、工程名称：关津乡育林学校校内绿化工程。
2、工程地点：关津乡育林学校。
二、工期。工程工期从20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日为期10天。
三、工程合同价款。经协商本合同总承包价为币玖千捌百柒拾伍圆整。
四、承建方式。乙方对绿化工程包工。包料。包质量。包验收合格。包文明施工。
五、工程付款方法。工程完工后甲方验收合格， xx月底向乙方支付工程合同价款。
六、工程质量要求。
1.乙方严格要求完成施工任务，完工验收后三个月为绿化种植保期。在保养期内消失质量问题，由乙方负责。
2. 工程完工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
七、合同生效与终止。
1. 本合同自双方签字并加盖公章后生效，工程保质期满，合同即告终止。
2. 本合同壹式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。
八、项目清单附下： 甲方负责人签字： 乙方签字： (单位盖章) 日： 校内绿化施工合同.三 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商全都同意，甲方将永城市 共 平方米土地绿化工程，承包给乙方施工，并根据 的有关规定相关法律法规，遵循公平、自愿、互利和诚信的原则，签订本合同。
一、工程内容
1、甲方供应工程图纸和书面文件，花木品种及规格见附页。
2、依据不同的地形及面积双方协商调整施工。
二、承包方式及付款组成
1、本合同以包工包料总价的方式承包，其承包总价为币(大写) (元)。
2、考虑到校内的具体状况和地形障碍，工程内容如有变动，按甲方要求施工。
3、本工程 20xx年xx月xx日开工，至20xx年xx月xx日竣工。若遇到人力不行抗因素和校内施工相关事由，不能准时完工，由甲乙双方协调解决，工期相应顺延。
4、苗木成活率达到100%为达到甲方要求标准，如苗木成活率达不到100%，由乙方xx年内负责补载。
三、付款方式 合同签订后，乙方施工人员进场施工，工程结束后，待甲方验收合格后，一次性付清全部工程款(大写) 元。
四、xx年内如人为及不行抗拒因素，乙方不担当任何责任，如xx年内花木自然死亡，由乙方负责。
五、本合同未尽事宜双方依据实事求是的原则协商解决。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
七、本合同自签订之日起生效。甲方： 乙方： 年
扩展说明：生活校园协议包是什么？
答:生活校园协议包就是学校生活食堂对外或对内承包的一种协议。和承包合同着不多，主要是对承包的方式方法有一个具体的规范说明。
